Fontainebleau Las Vegas — курорт и казино на Лас-Вегас-Стрип в Винчестере , штат Невада . Он принадлежит и управляется Fontainebleau Development и является дочерней собственностью Fontainebleau Miami Beach и расположен на участке площадью 24,5 акра (9,9 га), ранее занимаемом отелем и казино El Rancho и отелем Algiers . Право собственности и застройка несколько раз менялись с момента анонса проекта в мае 2005 года. Первоначально он был предложен застройщиком Fontainebleau Resorts , владельцем которого является Джефф Соффер.
Проект был разработан Carlos Zapata Studio с Bergman Walls and Associates в качестве исполнительного архитектора. Строительство началось в феврале 2007 года, а башня отеля была завершена 14 ноября 2008 года. Башня возвышается на 67 этажей, достигая высоты 737 футов (224,6 м). После завершения строительства это самое высокое жилое здание в Неваде .
Группа банков согласилась профинансировать проект, но в апреле 2009 года Fontainebleau подала на них в суд после того, как прекратила финансирование. Строительство было приостановлено два месяца спустя, когда проект вошел в главу 11 банкротства. Fontainebleau был завершен на 70 процентов, и открытие было запланировано на октябрь 2009 года. Карл Айкан выкупил проект из банкротства в 2010 году, но так и не возобновил строительство. Семь лет спустя недостроенный курорт был продан инвестиционным фирмам Witkoff Group и New Valley LLC , которые планировали открыть его под названием The Drew Las Vegas в 2022 году. Однако строительство остановилось в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Неваде .
В феврале 2021 года Соффер выкупил проект через свою компанию Fontainebleau Development с Koch Real Estate Investments в качестве партнера. Соффер восстановил первоначальное название проекта, и строительство возобновилось в ноябре 2021 года. Проект был разработан за 3,7 миллиарда долларов, что сделало его вторым самым дорогим курортом в Лас-Вегасе. Fontainebleau открылся 13 декабря 2023 года и включает в себя казино площадью 173 000 кв. футов (16 100 м 2 ) и 3644 гостиничных номера.
Частная компания, известная как Fontainebleau Resorts, была позже соучредителем Джеффа Соффера, который был председателем и владельцем контрольного пакета акций Turnberry Associates. [8] В марте 2005 года Turnberry Associates заплатила 97 миллионов долларов за покупку 3,6 акров (1,5 га) прилегающей собственности — к югу от бывшего El Rancho — которая ранее была занята отелем Algiers Hotel . Algiers должен был быть заменен Krystle Sands , проектом высотного кондоминиума, который был отменен ранее в том же месяце. [9] [6] [10] Покупка дала Fontainebleau Resorts и Turnberry в общей сложности 25 акров (10 га). [7]
Fontainebleau Resorts и Turnberry объявили о Fontainebleau Las Vegas 12 мая 2005 года как о казино и гостиничном курорте, [7] [11] с ожидаемой стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. [12] Проект будет дочерней собственностью отеля Fontainebleau Miami Beach , купленного Fontainebleau Resorts ранее в том же году. Расположение в Лас-Вегасе будет вторым в запланированной цепочке курортов Fontainebleau. [13] Он будет построен на бывшей собственности El Rancho и Algiers, расположенной непосредственно к западу от высотного кондоминиума Turnberry Place . Первоначально ожидалось, что закладка фундамента произойдет к марту 2006 года, а открытие проекта запланировано на 2008 год. [7] [11] Гленн Шеффер, бывший президент Mandalay Resort Group , был нанят для надзора за новым проектом в качестве президента и главного исполнительного директора Fontainebleau Resorts. [7] [11]
Fontainebleau был спроектирован Carlos Zapata Studio , а Bergman Walls and Associates выступила в качестве исполнительного архитектора. [14] [15] Курорт будет иметь общую площадь 3,4 миллиона квадратных футов, [16] включая казино площадью 100 000 квадратных футов (9 300 м 2 ). [17] В башне отеля будет 3 889 номеров, включая 2 871 гостиничный номер и 1 018 кондоминиумов . [17] [18] Курорт также будет включать два десятка ресторанов, театр исполнительских искусств , спа-центр, вдохновленный Голубой лагуной в Исландии, [14] [19] [20] и торговый центр площадью 300 000 квадратных футов (28 000 м 2 ). [21] Шеффер предсказал, что менее трети доходов курорта будет поступать от его казино. [5]
Первоначальное строительство: 2007–2009 гг.
Установка окон в 2008 году
Turnberry West Construction начала строительство Fontainebleau Las Vegas в феврале 2007 года. [22] Компания не выполняла никаких собственных работ, вместо этого полагаясь на сеть субподрядчиков . [23] Ожидалось, что проект обойдется в 2,8 миллиарда долларов. Publishing and Broadcasting Limited приобрела 19,6 процента Fontainebleau Resorts за 250 миллионов долларов, чтобы помочь профинансировать проект. [8] [24] В июне 2007 года Fontainebleau Resorts получила около 4 миллиардов долларов от группы банков для погашения долгов и завершения своих проектов, включая Fontainebleau Las Vegas, открытие которого ожидалось осенью 2009 года. [24] Компания Ullico также должна была предоставить финансирование для проекта. [23]
В июле 2007 года бригада из 70 человек, работавших с металлом, прекратила работу в тех зонах курорта, которые они назвали небезопасными. Они возобновили работу через три дня после внедрения ряда мер безопасности. [25] В следующем месяце строитель погиб, упав с высоты 30 футов на территорию. Несколько дней спустя большая бетонная плита в гараже упала и привела к обрушению плит на двух нижних этажах. В этом инциденте никто из рабочих не пострадал и не погиб. [22]
Парковочный гараж курорта должен был состоять из семи этажей, первые два из которых должны были располагаться под землей. В середине 2007 года были одобрены планы по увеличению гаража до 23 этажей. [26] Позже в том же году жители Turnberry Place утверждали, что Turnberry обманули их, заявив, что их никогда не уведомляли об увеличении размера гаража, [26] что затруднит им обзор. [27] [28] Другие жители были обеспокоены воздействием шума и загрязняющих веществ от нового проекта. [26]
Соффер сказал, что Тернберри проделал «уважительную работу», построив башню отеля Fontainebleau вдали от жителей Тернберри-Плейс. Соффер также заявил, что земля была отведена под отель и казино, и сказал, что жители знали, что такой проект в конечном итоге будет построен на этой территории. Жители Тернберри-Плейс обратились к окружному судье с просьбой вынести решение о том, должна ли была Комиссия округа Кларк одобрить перепланировку гаража, которая, как утверждалось, нарушала постановление округа; [26] судья вынес решение в пользу проекта, заявив, что перепланировка была юридически одобрена. [29]
67-этажная башня отеля была завершена 14 ноября 2008 года. [15] Строительство началось до того, как были завершены окончательные проекты, что является обычной практикой для курортов Лас-Вегаса, чтобы открыть их раньше. Однако это часто приводило к необходимости проведения дорогостоящих переделок. По состоянию на середину 2009 года все еще были области проекта, которые еще не были завершены. Некоторые области, такие как казино и гостиничные номера, подверглись многочисленным переделкам. [30] Рестораны были среди незавершенных частей курорта, хотя многие гостиничные номера были закончены. [31]
Финансовые вопросы: 2009
В апреле 2009 года проект подал иск на $3 млрд против группы банковских кредиторов, утверждая, что они отказались от своего соглашения о предоставлении $800 млн финансирования. Банки заявили, что кредит был расторгнут из-за неуказанного дефолта, что было отклонено в иске. [32] [33] [34]
Банки в основном отказались комментировать это дело; они отрицали правонарушения, но не уточнили, как проект оказался в состоянии дефолта. [35] Позже было подтверждено, что проект значительно превысил свой строительный бюджет, и банки определили, что проект находится в состоянии дефолта по их кредитному соглашению. Банки также утверждали, что должностные лица Fontainebleau делали неточные заявления, чтобы скрыть финансовые проблемы проекта. [36] По данным банков, Fontainebleau хотел, чтобы долг в размере 1,3 миллиарда долларов был прощен. [37] Продажа кондоминиумов имела решающее значение для погашения долга проекта, [19] хотя финансовый кризис 2008 года и слабый спрос на местном рынке кондоминиумов заставили Fontainebleau Resorts пересмотреть эту стратегию. [32]
Банковскую группу возглавлял Bank of America , [38] который начал переговоры с Fontainebleau вскоре после подачи иска. [39] Через отдельную кредитную группу, [38] проект имел 130 миллионов долларов для продолжения строительства, пока длился судебный процесс. [38] Однако вторая группа частично прекратила свое финансирование в конце апреля 2009 года, после того как первая группа аннулировала свой кредит по проекту. Работы были сокращены до основных бригад , и строительство продолжалось более медленными темпами. [38] [40] В мае 2009 года Fontainebleau подал поправку к своему иску, заявив, что у Deutsche Bank , части основной банковской группы, был конфликт интересов . Банк имел долю собственности в предстоящем курорте Cosmopolitan , также строящемся на Лас-Вегас-Стрип . Deutsche Bank обвинялся в «попытке уничтожить Fontainebleau, чтобы минимизировать конкуренцию» для Cosmopolitan. Банк должен был предоставить Фонтенбло 80 миллионов долларов. [41] [42] Обвинения против Deutsche Bank в конечном итоге были сняты. [43]
В мае 2009 года консалтинговая фирма по строительству CCCS International подала иск против Fontainebleau, заявив о неправомерном прекращении проекта. CCCS была нанята в качестве менеджера по строительству в 2008 году. По словам компании, должностные лица Fontainebleau заявили, что проект «серьезно превысил бюджет» и нуждались в менеджере по строительству для предоставления услуг по управлению затратами и аудиту, чтобы вернуть «предыдущие ненужные переплаты». В своем иске CCCS утверждала об обнаружении «мошеннических методов выставления счетов и ненадлежащих методов оплаты», используемых Fontainebleau, заявив, что это обнаружение привело к его прекращению. CCCS также утверждала, что у Fontainebleau не было финансирования для финансирования своих консалтинговых услуг, и что проект не раскрыл это. CCCS заявила, что ей задолжали более 1 миллиона долларов. Представитель Fontainebleau сказал, что CCCS была уволена, потому что она не выполнила свои обязанности. [44] [45] [46]
Корпоративные увольнения начались в мае 2009 года в результате того, что банковская группа задержала свой кредит. [47] Шеффер был среди тех, кто покинул проект без объяснения причин. [48] [49] Шеффер был в первую очередь ответственен за обеспечение более чем 1 миллиарда долларов в виде кредитов для Fontainebleau, и он должен был управлять казино курорта. [50]
Банкротство
Столкнувшись с многочисленными залогами и финансовыми проблемами, Fontainebleau подал заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 9 июня 2009 года. У проекта было от 1000 до 5000 кредиторов , [51] [52] включая различных субподрядчиков, которым было должно более 250 миллионов долларов. [16] [53] Субподрядчики хотели, чтобы был сформирован комитет, который представлял бы их в процедуре банкротства, а не Turnberry West Construction. [54] Иск на 3 миллиарда долларов против банковской группы был отозван и вместо этого повторно подан в суд США по делам о банкротстве. [35] [55] Fontainebleau Las Vegas LLC обратилась в суд с просьбой одобрить немедленный кредит в размере 656 миллионов долларов от банковской группы. [56] Однако банки не считали, что этого будет достаточно для завершения строительства. [57] Тем временем Crown Limited (ранее Publishing and Broadcasting Limited) прекратила все дальнейшие инвестиции в проект Fontainebleau. [58] [59] 11 июня 2009 года было объявлено, что строительство остановлено, пока проект проходит процедуру банкротства. Проект был завершен на 70 процентов, [16] и открытие было запланировано на октябрь 2009 года. [50]
Через месяц после подачи заявления о банкротстве кредиторы подали в суд на банковскую группу. Turnberry West также подала иск против своей дочерней компании Fontainebleau Las Vegas LLC, которой принадлежал проект. Turnberry West утверждала, что ее залоговые права в отношении проекта имели приоритет над правами кредиторов. Обе компании принадлежали Soffer. [60] [61] [62] Попытки посредничества не увенчались успехом, и судья постановил, что дело будет передано в суд. [63] [64] После многих лет судебных исков суды вынесли решение в пользу Bank of America; [65] и банк достиг соглашения с кредиторами на сумму 300 миллионов долларов. [66]
Потенциальные покупатели и владельцы Icahn: 2009–2015 гг.
Открытые, нижние части курорта в 2011 году
В июне 2009 года руководители Apollo Management и Wynn Resorts посетили объект в Фонтенбло с целью покупки проекта. [67] [68] [63] Уллико также вел переговоры с Фонтенбло о финансировании завершения строительства курорта, после того как уже внес 447,6 млн долларов в проект. [23] В сентябре 2009 года компания Penn National Gaming появилась в качестве потенциального покупателя. [69] [70] Penn несколько раз посещал проект, [71] и искал партнера для завершения строительства курорта. [72]
В октябре 2009 года судья, наблюдающий за делом о банкротстве, постановил, что проект Фонтенбло должен быть продан как можно скорее, назначив эксперта для управления продажей. [73] Однако кредиторы хотели, чтобы дело по главе 11 было преобразовано в ликвидацию по главе 7. [74] Пенн предложил за проект 50 миллионов долларов. [71] В ноябре 2009 года корпоративный рейдер и финансист Карл Айкан предложил 136 миллионов долларов. Последовала война ставок, и Пенн выбыл из аукциона в январе 2010 года, после того как Айкан поднял свою ставку до 156 миллионов долларов. [75] [76] [77] Тем временем застройщик Люк Бругнара объявил, что он сделает ставку в 170 миллионов долларов за Фонтенбло. [78]
В конечном итоге Икан получил контроль над Fontainebleau, взяв на себя право собственности в феврале 2010 года. [79] Икан был единственным квалифицированным лицом, подавшим заявку на участие в проекте; две другие заявки были дисквалифицированы, поскольку они не включали депозит. [80] [81] Икан планировал дождаться экономического подъема, прежде чем принять решение о том, что делать с Fontainebleau. [82] [83] В октябре 2010 года он выставил на аукцион мебель для курорта, что показало, что он не намерен завершать проект. [84] [85] [86] Пока проект пустовал, местные пожарные иногда использовали его в качестве учебного полигона для пожарных учений . [87]
Большой кран, использовавшийся для строительства башни отеля, был демонтирован в мае 2014 года. Кран, как и недостроенный курорт, считался бельмом на глазу и напоминанием о Великой рецессии . [88] [89] Ржавые нижние этажи, расположенные вдоль тротуара на бульваре Лас-Вегас , также представляли собой плохой внешний вид для района. В 2015 году Айкан согласился на просьбы округа о внешнем обновлении в виде косметической обертки. [90] В конце года он также выставил Fontainebleau на продажу по запрашиваемой цене в 650 миллионов долларов. [91]
Дрю Лас-Вегас: 2017–2021
В августе 2017 года инвестиционные компании Witkoff Group и New Valley LLC приобрели курорт за 600 миллионов долларов, планируя переименовать его. [92] Покупка и запланированные улучшения финансировались через Deutsche Bank , Goldman Sachs и JPMorgan . [93] В последующие месяцы к проекту присоединилась базирующаяся в Лас-Вегасе компания Grand Canyon Development Partners. [94] [95] Penta Building Group была нанята для завершения курорта, а строительство, как ожидается, возобновится в 2018 году. [95] Планы по завершению проектирования проекта и получению строительного кредита были ускорены в декабре 2017 года после принятия Закона о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года . [96] [97]
12 февраля 2018 года Witkoff и Marriott International объявили о партнерстве с целью открытия проекта под названием The Drew Las Vegas в конце 2020 года. Курорт будет включать два гостиничных бренда Marriott, который будет управлять ими и инвестировать 50 миллионов долларов в проект. [98] [99] [100] Название «Drew» было данью уважения покойному 22-летнему сыну Witkoff, Эндрю Виткоффу, который умер от передозировки оксиконтина в 2011 году. [98] [101] Курорт был спроектирован архитектурной фирмой Diller Scofidio + Renfro. [101]
Мужчина незаконно проник на территорию Дрю в марте 2018 года и спровоцировал ряд пожаров, в результате чего был нанесен ущерб в размере 10 миллионов долларов нескольким зонам, включая бальный зал и 11-й этаж парковки. Позже мужчина был задержан и обвинен в поджоге. [102] [103]
В апреле 2019 года Виткофф объявил, что открытие будет отложено до второго квартала 2022 года из-за затянувшихся проектных работ. [104] [101] Бобби Болдуин был объявлен генеральным директором The Drew Las Vegas в ноябре 2019 года. [105] [106]
Строительство было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Неваде . [107] Подрядчики подали иски на общую сумму в миллионы долларов за якобы неоплаченную работу, [108] а руководители, уволенные во время пандемии, также подали в суд. [109]
Возрождение и открытие Фонтенбло: 2021–настоящее время
В феврале 2021 года, почти через шестнадцать лет после того, как он впервые объявил об этом, Соффер выкупил проект через свою базирующуюся во Флориде компанию Fontainebleau Development. Компания сотрудничала с Koch Real Estate Investments по покупке, и рассматривались различные варианты для объекта недвижимости, который был готов на 75 процентов. [111] [112] [113] Хотя в то время Соффер был занят другими проектами, когда началась пандемия, он увидел «прекрасную возможность» вернуться к проекту и решил выкупить его обратно. [114] Проект был куплен за 350 миллионов долларов, [115] а стоимость объекта была оценена в 615,5 миллионов долларов. [116] Marriott вышла из проекта позже в 2021 году, сославшись на мировое соглашение с Fontainebleau Development, которая вместо этого будет управлять и эксплуатировать сам отель. [117] [118]
9 ноября 2021 года Fontainebleau Development провела церемонию начала строительства проекта, объявив, что он снова будет переименован в Fontainebleau Las Vegas. [114] [119] Richardson Construction была нанята в качестве генерального подрядчика. [114] [119] Soffer в основном придерживался первоначальных планов проекта; [119] [120] изменения включали сокращение торговой составляющей и удаление кондоминиумов. [121] Бригады также уничтожили 1800 готовых гостиничных номеров, поскольку Soffer обнаружил, что их проекты устарели. [122] Количество номеров также было сокращено, что позволило построить более крупные пентхаусы и роскошные апартаменты. [123] Carlos Zapata Studio осталась архитектором внешнего вида, в то время как David Collins Studio занималась дизайном интерьера. [124] [125] Ландшафтная архитектурная фирма Lifescapes International спроектировала внешние и внутренние ландшафты для всей собственности. [126]
Fontainebleau был разработан за 3,7 миллиарда долларов, [127] что сделало его вторым самым дорогим курортом в Лас-Вегасе после соседнего Resorts World , который стоил 4,3 миллиарда долларов и открылся в 2021 году. [128] Fontainebleau открылся 13 декабря 2023 года, [129] [130] совпав с днем рождения Соффера. Предварительные торжества по случаю открытия проходили на курорте в течение всего дня, и в них приняли участие сотни приглашенных гостей, включая знаменитостей. Публичное открытие состоялось незадолго до полуночи. [131] [132]
31 декабря 2023 года Fontainebleau Resorts спонсировал новогодние празднества на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы прорекламировать новый курорт и 70-ю годовщину Fontainebleau Miami Beach. В рамках спонсорства в освещение бала были включены узоры в виде галстука-бабочки, напоминающие логотип курорта и форму галстука-бабочки самой Таймс-сквер . [133]
Несколько руководителей высшего звена покинули Fontainebleau в течение месяца после его открытия, [134] и Wynn Las Vegas вскоре подал иск, обвинив отель в переманивании своих сотрудников, которые находились под условием о неконкуренции . [135] [136]
В 2024 году журнал Time включил Fontainebleau в свой ежегодный список «Величайших мест мира», которые стоит посетить. [137] [138] Примерно в то же время Fontainebleau объявил, что купит пять акров земли к югу от курорта, ранее занимаемых частью отеля -казино Riviera . Земля будет использована для будущего развития. Ожидается, что сделка за 112 миллионов долларов будет закрыта к концу года. [139]
Функции
В отеле 3644 номера. [140] Башня отеля возвышается на 67 этажей, достигая высоты 737 футов (224,6 м). [141] С 2008 года она считается самым высоким зданием в Неваде , за исключением близлежащей смотровой башни Страт . [142] [143] [144] [145] Это второе по высоте здание отеля в США после 1717 Broadway в Нью-Йорке. [146]
Соффер ожидает, что большую часть доходов курорта принесут неигровые удобства, [123] которые включают в себя 96 500 кв. футов (8 970 м 2 ) торговой площади, охватывающей первые два этажа. [130] На нем расположено около 35 высококлассных розничных продавцов, [147] [148] включая Chrome Hearts , Giuseppe Zanotti и Missoni . [149] Курорт ориентирован на проведение конференций, пользуясь своим расположением недалеко от конференц-центра Лас-Вегаса . Сама собственность также имеет более 550 000 кв. футов (51 000 м 2 ) конференц-залов. [150] [151]
Курорт имеет много общих черт с родственным отелем в Майами-Бич. [152] Дизайн галстуков-бабочек используется по всему курорту как отсылка к архитектору отеля в Майами Моррису Лапидусу , который носил их регулярно. Как и курорт в Майами, Las Vegas Fontainebleau располагает спа- салоном Lapis Spa площадью 55 000 кв. футов (5100 м2) [ 130] [153] и коллекцией произведений искусства, разбросанных по всей территории, [154] [155] [156] включая работы художника Урса Фишера . [123]
В июле 2024 года на курорте планируется открыть Зал совершенства — музей, в котором будут представлены спортивные памятные вещи и артефакты, подаренные из коллекций Тома Брэди и Джима Грея . [157] [158] Музей был спроектирован руководителем Fontainebleau Питером Арнеллом . [159]
Казино
В Фонтенбло есть казино площадью 173 000 кв. футов (16 100 м 2 ), [148] в котором потолки достигают 42 футов в высоту. [160] [153] В казино есть 1300 игровых автоматов, 128 игровых столов, 18 000 кв. футов (1700 м 2 ) игр с высокими лимитами и 14 000 кв. футов (1300 м 2 ) для ставок на скачки и спорт . [161]
Развлечение
Fontainebleau делает акцент на развлечениях. [162] [163] Он включает в себя театр BleauLive на 3800 мест, площадью 90 000 кв. футов (8400 м2 ) . [164] Пол Анка и Джастин Тимберлейк выступали на площадке во время VIP-открытия курорта. [165] [166] BleauLive дебютировал для публики 30 декабря 2023 года с выступлением певца Post Malone . [167] [168] Площадка управляется Live Nation и ориентирована на гастроли, а не на резиденции . [169]
Владелец ночного клуба Дэвид Грутман открыл LIV, клуб, который уже присутствовал в Miami Fontainebleau. [160] [153] Заведение в Лас-Вегасе открылось на следующий день после курорта, а Джон Саммит стал первым постоянным хедлайнером. [170] [171] [172] Площадь клуба составляет 50 000 кв. футов (4600 м 2 ), и в него войдет дневной клуб LIV Beach площадью 35 000 кв. футов (3300 м 2 ), открытие которого запланировано на 2024 год. [160] [153] Общая площадь комплекса бассейнов курорта составляет 6 акров (2,4 га) [153] , в нем есть семь бассейнов. [173] На верхнем этаже башни будет располагаться частный клуб с видом на Стрип. [173]
Рестораны и бары
Курорт планировалось разместить 36 ресторанов и баров, [173] [174] 15 из которых не дебютировали вместе с курортом. [123] В число закусочных войдут азиатский ресторан Komodo и Papi Steak, оба из Майами . [160] Шеф-повар Габриэла Камара курирует Cantina Contramar , спроектированный Фридой Эскобедо , в котором есть дегустационный зал текилы Casa Dragones . [175] [176] На территории также есть фуд-холл Promenade, [177] в котором есть бургерный ресторан шеф-повара Джоша Капона . [175] [176] Алан Яу также откроет ресторан на курорте. [153]
Bleau Bar, особенность родственного отеля в Майами, также присутствует в заведении в Лас-Вегасе. [152] Collins, другой бар, назван в честь Collins Avenue , где расположен отель в Майами. [178]
^ abc Simpson, Jeff (10 июня 2007 г.). «Джефф Симпсон о том, почему новый курорт, расположенный на месте, ранее занимаемом Thunderbird, должен на этот раз приносить прибыль». Las Vegas Sun. Получено 8 мая 2017 г.
^ ab Smith, Hubble (24 марта 2005 г.). "Turnberry подтверждает покупку земли". Las Vegas Review-Journal . Архивировано из оригинала 13 декабря 2005 г.
^ abcde Stutz, Howard (13 мая 2005 г.). "Back on the Strip: Developer counts on LV touch". Las Vegas Review-Journal . Архивировано из оригинала 1 января 2006 г.
^ ab "Проект Strip получает нового инвестора". Las Vegas Review-Journal . 17 апреля 2007 г. Получено 8 мая 2017 г.
↑ Смит, Хаббл (23 марта 2005 г.). «Проект высотного здания в Долине „мертв в воде“». Las Vegas Review-Journal . Архивировано из оригинала 24 марта 2005 г.
^ Шубински, Дженнифер (4 апреля 2005 г.). «Отмена проекта кондоминиума подстегивает судебные иски». Las Vegas Sun . Получено 8 мая 2017 г.
^ abc Benston, Liz (12 мая 2005 г.). «Turnberry, Schaeffer планируют новый курорт на Стрипе». Las Vegas Sun . Получено 8 мая 2017 г.
^ «Планируется Фонтенбло в Вегасе». Los Angeles Times . Associated Press. 13 мая 2005 г. Получено 28 марта 2024 г.
^ "Бренд Фонтенбло // От пляжа до Стрипа". Tampa Bay Times . 31 мая 2005 г. Получено 3 мая 2023 г.
^ ab Illia, Tony (1 апреля 2011 г.). «No Luck for Stalled Fontainebleau Las Vegas». Architectural Record . Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Nasvki, Joe (26 января 2009 г.). «Строительство Фонтенбло». Concrete Construction . Получено 8 марта 2021 г. .
^ abc Knightly, Arnold M. (12 июня 2009 г.). «Строительство остановлено, курорт защищен». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Knightly, Arnold M. (15 апреля 2008 г.). «Полный вперед». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (15 апреля 2008 г.). «Фонтенбло остается на курсе». Casino City Times . Получено 8 мая 2017 г.
^ ab Benston, Liz (19 января 2009 г.). «У Fontainebleau есть деньги, чтобы продолжать расти». Las Vegas Sun.
^ ab Knightly, Arnold M. (17 декабря 2008 г.). «Фонтенбло, что с тобой на самом деле?». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Найтли, Арнольд М. (24 апреля 2009 г.). «Фонтенбло заявляет, что на строительство выделено 130 миллионов долларов». Las Vegas Review-Journal.
^ ab "Никто не пострадал, когда на строительной площадке упали плиты". Las Vegas Review-Journal . 7 августа 2007 г. Получено 8 мая 2017 г.
^ abc Illia, Tony (15 июня 2009 г.). "Help on the Way?". Las Vegas Business Press . Архивировано из оригинала 19 июня 2009 г.
^ ab "Застройщик Фонтенбло получает большое финансирование". Las Vegas Review-Journal . 8 июня 2007 г. Получено 8 мая 2017 г.
↑ Берзон, Александра; Мишак, Майкл (13 апреля 2008 г.). «Осторожный толчок». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
^ abcd Смит, Хаббл (18 октября 2007 г.). «Планы Фонтенбло, рассматриваемые с гневом». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 мая 2017 г.
^ «Жители Тернберри заявляют о переменах в политике застройщика, который портит им вид». Las Vegas Sun. 23 июля 2007 г. Получено 9 марта 2021 г.
↑ Бенстон, Лиз (22 апреля 2008 г.). «По соседству строится гараж, и владельцы кондоминиумов хотят его покинуть». Las Vegas Sun. Получено 9 марта 2021 г.
^ Смит, Хаббл (20 октября 2007 г.). «Решение в пользу казино». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 мая 2017 г.
↑ Бенстон, Лиз (28 июня 2009 г.). «Практика строительства до завершения проектирования натолкнулась на стену в Фонтенбло». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
^ «News 3 переносит зрителей внутрь закрытого ставнями Фонтенбло». KSNV. 29 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 19 августа 2016 г.
^ ab Benston, Liz (23 апреля 2009 г.). «Фонтенбло подает иск на 3 миллиарда долларов из-за финансирования». Las Vegas Sun.
^ «Беркли хочет переговоров с администрацией Обамы по Фонтенбло». Las Vegas Sun. 27 апреля 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (27 апреля 2009 г.). «В PR-битве Фонтенбло банки еще не заговорили». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Green, Steve (9 июня 2009 г.). «Застройщик Fontainebleau подает заявление о банкротстве; сокращается еще больше рабочих мест». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
^ Найтли, Арнольд М. (17 июня 2009 г.). «Судья ускоряет рассмотрение иска Фонтенбло против банков». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (2 июля 2009 г.). «Судебные документы проливают свет на финансирование Фонтенбло». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
^ abcd Knightly, Arnold (30 апреля 2009 г.). «Подрядчики увольняют рабочих в Фонтенбло, ожидая денег». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (28 апреля 2009 г.). «Bank of America ведет переговоры с Фонтенбло о помощи в финансировании проекта». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ "Застройщик Фонтенбло увольняет 40 сотрудников". Las Vegas Sun. 18 мая 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (13 мая 2009 г.). «Фонтенбло: Deutsche Bank стремится разрушить наш проект». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Бенстон, Лиз (12 мая 2009 г.). «Фонтенбло: Банк хотел минимизировать конкуренцию Cosmopolitan». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
↑ Грин, Стив (17 сентября 2009 г.). «Фонтенбло: Банк больше не стремится «уничтожить» проект». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (14 мая 2009 г.). «Подрядчик подает в суд на Фонтенбло за увольнение, говорит, что ему задолжали деньги». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (15 мая 2009 г.). «Застройщик Фонтенбло сталкивается с еще одним судебным иском». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ «Консалтинговая группа подала в суд на роскошный курорт Лас-Вегаса». The Wall Street Journal . 15 мая 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
↑ Найтли, Арнольд (18 мая 2009 г.). «Корпоративные увольнения начинаются в Фонтенбло, вероятны дальнейшие сокращения». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ "Руководитель Fontainebleau покидает компанию". Las Vegas Sun. 29 мая 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
^ "Высший руководитель Фонтенбло покидает компанию". Las Vegas Review-Journal . 30 мая 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Benston, Liz (8 июня 2009 г.). «Прогноз для Фонтенбло меняется с плохого на худший». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
^ Найтли, Арнольд М. (9 июня 2009 г.). «Fontainebleau Las Vegas подает заявление о банкротстве по главе 11». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ "Fontainebleau Las Vegas подает заявление о банкротстве по статье 11". Reuters . 10 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 25 февраля 2014 г.
↑ Получено 8 марта 2021 г.:
Грин, Стив (23 июня 2009 г.). «Все больше субподрядчиков обвиняют Fontainebleau в неуплате за работу». Las Vegas Sun.
Грин, Стив (14 июля 2009 г.). «Застройщик из Фонтенбло утверждает, что он защищен от выплаты выходного пособия». Las Vegas Sun.
Грин, Стив (14 июля 2009 г.). «Еще один иск касается неоплаченной работы в Фонтенбло». Las Vegas Sun.
Грин, Стив (14 сентября 2009 г.). «Подрядчики Фонтенбло подают иски о залоге в государственный суд». Las Vegas Sun.
«Подрядчики Фонтенбло делятся уроками, извлеченными из провала проекта». Las Vegas Review-Journal . 8 мая 2010 г.
↑ Грин, Стив (19 июня 2009 г.). «Субподрядчики Фонтенбло говорят, что подрядчик конфликтовал». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
^ Найтли, Арнольд М. (10 июня 2009 г.). «В банкротстве Фонтенбло, несмотря на увольнения рабочих, просматривается и положительная сторона». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (10 июня 2009 г.). «Фонтенбло хочет ускоренного слушания по делу о 656 миллионах долларов». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (11 июля 2009 г.). «Банки говорят, что курорт Стрип сталкивается с огромными обязательствами». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (10 июня 2009 г.). «Австралийская компания списывает долю собственности Fontainebleau». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (10 июня 2009 г.). «Инвестор Фонтенбло не планирует участвовать в реструктуризации». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (8 июля 2009 г.). «Фонтенбло наносит ответный удар, очерчивает банковский спор». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (15 июля 2009 г.). «Подрядчик из Фонтенбло заявляет, что его залоговое право имеет приоритет над кредиторским». Las Vegas Sun. Получено 8 марта 2021 г.
↑ Найтли, Арнольд М. (18 июля 2009 г.). «Владелец Фонтенбло подает в суд… э-э, на себя?». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Green, Steve (15 сентября 2009 г.). «Потенциальный покупатель на переговорах по застопоренному проекту Фонтенбло». Las Vegas Sun . Получено 8 марта 2021 г. .
^ «Спор Фонтенбло с банками будет решаться в суде». Las Vegas Review-Journal . 28 августа 2009 г. Получено 8 марта 2021 г.
^ «BofA не нарушал кредитный договор Фонтенбло, заявил судья». www.law360.com . Получено 10.03.2016 .
^ "Bank of America соглашается на урегулирование дела Fontainebleau на сумму 300 миллионов долларов". Las Vegas Review-Journal . 25 февраля 2015 г. Получено 9 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (19 июня 2009 г.). «Группы казино проявляют интерес к Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (25 сентября 2009 г.). «Кредиторы Фонтенбло добиваются ликвидации». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Штутц, Ховард (18 сентября 2009 г.). «Аналитики: сделка Пенна по Фонтенбло «маловероятна». Las Vegas Review-Journal .
^ Штутц, Говард (6 октября 2009 г.). «Penn National Gaming делает ставку на обанкротившийся Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ ab Stutz, Howard (18 ноября 2009 г.). «Penn просит одобрения на покупку Fontainebleau». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Stutz, Howard (22 октября 2009 г.). «Интерес Пенна к Стрипу сохраняется». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (8 октября 2009 г.). «Судья назначает эксперта для продвижения продажи Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (2 октября 2009 г.). «Замороженный проект Фонтенбло, похоже, готовится к ускоренной продаже». Las Vegas Review-Journal . Получено 8 марта 2021 г.
^ Штутц, Говард; Найтли, Арнольд М. (23 ноября 2009 г.). «У Fontainebleau Las Vegas новый претендент». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
↑ Стив Грин (23 ноября 2009 г.). «Карл Айкан предлагает 156 миллионов долларов за Фонтенбло, перебивает цену Penn National». Las Vegas Sun. Получено 29 августа 2011 г.
^ Штутц, Ховард (14 января 2010 г.). «Пенн не будет преследовать Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ "Developer eyes Fontainebleau". Las Vegas Review-Journal . 19 января 2010 г. Получено 9 марта 2021 г.
^ Штутц, Говард (19 февраля 2010 г.). «Икан официально стал владельцем недостроенного Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Штутц, Говард (20 января 2010 г.). «Икан, по-видимому, выигрывает владение Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Найтли, Арнольд М. (27 января 2010 г.). «Икан выигрывает аукцион по покупке Фонтенбло за 150 миллионов долларов». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ «Икан заключает сделку с Лас-Вегом; что дальше?». Las Vegas Review-Journal . 28 января 2010 г. Получено 9 марта 2021 г.
↑ Грин, Стив (5 августа 2010 г.). «Карл Айкан: Фонтенбло будет сидеть без дела, пока экономика не улучшится». Las Vegas Sun. Получено 9 марта 2021 г.
↑ Стив Фрисс (21 октября 2010 г.). «Для многих азартная игра потеряна в некогда процветающем Лас-Вегасе». Agence France-Presse . Архивировано из оригинала 29 июня 2011 г.
^ O'Reiley, Tim (22 июня 2011 г.). «Plaza получает подъем от провалившегося Fontainebleau». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
↑ Финнеган, Аманда (24 января 2011 г.). «Реконструкция стоимостью 8,5 миллионов долларов — первая реконструкция казино Primm Valley». Лас-Вегас Сан . Проверено 9 марта 2021 г.
^ Робинсон, Дженнифер (28 января 2011 г.). «Пожарные проводят учения в Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Штутц, Говард (13 мая 2014 г.). «Удаление строительного крана Фонтенбло сигнализирует о гибели злополучного отеля Strip». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
↑ Shine, Conor (18 мая 2014 г.). «Округ мало что может сделать, чтобы убрать бельмо на глазу, оставленное рецессией». Las Vegas Sun. Получено 9 марта 2021 г.
↑ Получено 9 марта 2021 г.:
Хартли, Эрик (3 ноября 2015 г.). «Округ может принудить к косметической «обертке» Фонтенбло на Стрипе». Las Vegas Review-Journal .
Хартли, Эрик (4 ноября 2015 г.). «Владельцы Фонтенбло согласны скрыть бельмо на глазу на Стрипе». Las Vegas Review-Journal .
Лукас, Скотт (4 ноября 2015 г.). «Комиссия по зонированию округа Кларк заставляет полуобнаженную Фонтенбло прикрываться». Las Vegas Sun.
Мессерли, Меган (11 января 2016 г.). «Как обернуть здание». Las Vegas Sun.
«Обновление: Fontainebleau Las Vegas начинает завершающий проект». KTNV. 25 июля 2017 г.
^ Кармин, Крейг; О'Киф, Кейт (12 ноября 2015 г.). «Карл Айкан собирается продать Fontainebleau Las Vegas». The Wall Street Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Segall, Eli; Velotta, Richard N. (29 августа 2017 г.). «Fontainebleau on Las Vegas Strip продается за 600 млн долларов». Las Vegas Review-Journal . Получено 29 августа 2017 г.
^ Велотта, Ричард Н. (8 января 2020 г.). «Совет по контролю за азартными играми рекомендует выдать лицензию владельцу The Drew». Las Vegas Review-Journal . Получено 24 января 2020 г.
^ Лангелер, Джон (7 декабря 2017 г.). «Пустой Фонтенбло продан новому владельцу». KLAS-TV . Получено 11 декабря 2017 г. .
^ ab Segall, Eli (13 декабря 2017 г.). «Незаконченный Fontainebleau на Las Vegas Strip становится Project Blue». Las Vegas Review-Journal . Получено 26 декабря 2017 г.
^ Кармиэль, Ошрат (22 декабря 2017 г.). «Замороженный курорт Лас-Вегаса теперь на ходу благодаря налоговой реформе». Bloomberg . Получено 26 декабря 2017 г.
↑ Кинг, Дэнни (26 декабря 2017 г.). «Покупатель участка Фонтенбло в Лас-Вегасе говорит, что снижение налогов ускорит развитие». Travel Weekly . Получено 26 декабря 2017 г.
^ ab Segall, Eli (12 февраля 2018 г.). «У Fontainebleau на Las Vegas Strip новое название и дата открытия». Las Vegas Review-Journal.
^ Гарсия Кано, Регина (12 февраля 2018 г.). «Замороженный Fontainebleau Casino-Resort откроется в 2020 году с новым названием». Las Vegas Sun . Получено 4 августа 2018 г.
^ "Marriott International и Witkoff собираются открыть интегрированный курорт под названием The Drew Las Vegas". prnewswire . Marriott International, Inc. 12 февраля 2018 г. Получено 4 августа 2018 г.
^ abc Palmeri, Christopher (16 апреля 2019 г.). «Курорт стоимостью $3,1 млрд в Вегас-Стрип отложен более чем на год». Bloomberg . Получено 19 апреля 2019 г.
^ Торрес-Кортес, Рикардо (3 мая 2018 г.). «Человеку предъявлено обвинение в поджоге на недостроенном курорте на севере Стрип». Las Vegas Sun . Получено 9 марта 2021 г.
^ "Мужчина получил 5 лет за пожары на строительной площадке курорта Стрип". Las Vegas Sun. 31 августа 2020 г. Получено 9 марта 2021 г.
^ Segall, Eli (16 апреля 2019 г.). «Открытие Drew Las Vegas отложено до 2022 года». Las Vegas Review-Journal.
^ Шульц, Бейли (1 ноября 2019 г.). «Бывший руководитель MGM Resorts Бобби Болдуин назначен генеральным директором Drew Las Vegas». Las Vegas Review-Journal . Получено 24 января 2020 г.
↑ Симан, Мэтью (1 ноября 2019 г.). «Давний руководитель игровой индустрии назначен генеральным директором Drew Las Vegas». KSNV . Получено 24 января 2020 г.
^ Segall, Eli (18 марта 2020 г.). «Drew Las Vegas приостановлен, другие строительные работы продолжаются на фоне распространения вируса». Las Vegas Review-Journal . Получено 13 февраля 2021 г.
^ Segall, Eli (16 июня 2020 г.). «Подрядчики говорят, что им должны 36 миллионов долларов за работу, проделанную в Drew Las Vegas». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Segall, Eli (25 июня 2020 г.). «Уволенные сотрудники Drew Las Vegas подали в суд на владельца, требуя причитающиеся деньги». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Segall, Eli (15 декабря 2021 г.). «Первоначальная проверка буквенных вывесок Fontainebleau на башне Strip». Las Vegas Review-Journal . Получено 18 августа 2022 г.
^ Хорват, Брайан (12 февраля 2021 г.). «Фирма приобретает Drew Las Vegas с планами завершить приостановленный проект курорта». Las Vegas Sun . Получено 13 февраля 2021 г.
^ Segall, Eli (11 февраля 2021 г.). «Koch Industries объединяется с застройщиком, чтобы купить Drew на Las Vegas Strip». Las Vegas Review-Journal . Получено 13 февраля 2021 г.
^ Гиттельсон, Джон; Палмери, Кристофер (12 февраля 2021 г.). «Koch Industries покупает застопорившееся строительство казино в Лас-Вегасе». Bloomberg . Получено 13 февраля 2021 г.
^ abc Lochhead, Колтон (9 ноября 2021 г.). «Fontainebleau откроется к концу 2023 года, говорит застройщик». Las Vegas Review-Journal.
^ Segall, Eli (31 декабря 2021 г.). «'Back in my hands': оригинальный застройщик Фонтенбло наконец-то закончит курорт». Las Vegas Review-Journal . Получено 7 января 2022 г.
^ Segall, Eli (22 февраля 2021 г.). «Новые владельцы высадили Drew Las Vegas через „deed in lieu“». Las Vegas Review-Journal . Получено 9 марта 2021 г.
^ Segall, Eli (15 октября 2021 г.). «Marriott выходит из незаконченного бывшего проекта Fontainebleau». Las Vegas Review-Journal . Получено 10 ноября 2021 г.
^ "Marriott выходит из сделки Fontainebleau". KSNV . 14 октября 2021 г. Получено 10 ноября 2021 г.
^ abc Gillan, Jeff (9 ноября 2021 г.). «Официально: работа ведется в Фонтенбло 2.0». KSNV . Получено 10 ноября 2021 г. .
^ Гиллан, Джефф (28 октября 2021 г.). «Фонтенбло: Новые владельцы планируют обновление 9 ноября». KSNV . Получено 10 ноября 2021 г. .
^ Stutz, Howard (14 ноября 2021 г.). «Оригинальный застройщик Fontainebleau получает шанс закончить курорт десятилетием позже». The Nevada Independent . Получено 7 января 2022 г.
^ Радке, Брок (7 декабря 2023 г.). «Наконец-то Фонтенбло готов привнести свой собственный стиль и роскошь в Лас-Вегас-Стрип». Las Vegas Weekly . Получено 7 декабря 2023 г.
^ abcd Stutz, Howard (13 декабря 2023 г.). «Построено для 2023 года, а не для 2009 года; Фонтенбло надеется создать элитное присутствие на Норт-Стрип». The Nevada Independent . Получено 13 декабря 2023 г. .
^ Варго, Бак (7 сентября 2023 г.). «Fontainebleau Las Vegas рекламирует свой роскошный дизайн в преддверии открытия в декабре». CDC Gaming Reports . Получено 4 октября 2023 г.
^ Росс, Маккенна (7 сентября 2023 г.). «Новые изображения демонстрируют роскошный дизайн в Fontainebleau Las Vegas». Las Vegas Review-Journal . Получено 4 октября 2023 г.
^ «Fontainebleau Las Vegas представляет отмеченную наградами команду партнеров по архитектуре и дизайну». www.businesswire.com . 2023-09-07 . Получено 2024-02-26 .
^ Штутц, Ховард (17 ноября 2023 г.). «Фонтенбло наконец откроется в декабре после преодоления последнего нормативного барьера». The Nevada Independent . Получено 7 декабря 2023 г.
^ Риттер, Кен (12 декабря 2023 г.). «Новейший, самый синий курорт на Лас-Вегас-Стрип стремится привнести атмосферу Майами-Бич в южную Неваду». Associated Press . Получено 13 декабря 2023 г.
^ Ямат, Рио (2 мая 2023 г.). «Давно недостроенная башня Blue Strip устанавливает дату торжественного открытия». Associated Press . Получено 3 мая 2023 г.
^ abc Росс, Маккенна (18 сентября 2023 г.). «Фонтенбло устанавливает дату открытия Лас-Вегаса спустя 18 лет». Las Vegas Review-Journal . Получено 19 сентября 2023 г.
^ Росс, Маккенна (14 декабря 2023 г.). «Звезды, вечеринка предшествовали долгожданному открытию Фонтенбло». Las Vegas Review-Journal . Получено 14 декабря 2023 г.
^ Ван, Энди (14 декабря 2023 г.). «Фонтенбло Лас-Вегаса Джеффри Соффера — мгновенная классика». Observer . Получено 14 декабря 2023 г. .
↑ Зангер, Джесси (27 декабря 2023 г.). «Новогодний бал на Таймс-сквер меняет имидж». CBS New York.
^ Paine, Kyle J. (12 января 2024 г.). «Руководители «добровольно ушли в отставку», говорит Фонтенбло». KLAS . Получено 28 марта 2024 г. .
^ Дауд, Кэти (21 марта 2024 г.). «'Ненормальное поведение': Жестокая драка между двумя отелями Вегаса становится достоянием общественности». SFGATE . Получено 28 марта 2024 г.
^ Велотта, Ричард Н. (24 марта 2024 г.). «Встречный иск Фонтенбло против Уинна в спешке стал неприятным». Las Vegas Review-Journal . Получено 28 марта 2024 г.
↑ Круз, Марта (26 июля 2024 г.). «Фонтенбло Лас-Вегас вошел в список «Величайших мест мира 2024 года» журнала Time». KSNV . Получено 27 октября 2024 г.
↑ Овертон, Стефани (26 июля 2024 г.). «Этот курорт в Лас-Вегасе вошел в список лучших мест журнала Time Magazine в этом году». KLAS . Получено 27 октября 2024 г.
^ Росс, Маккенна (11 июня 2024 г.). «Новое соглашение о продаже на участке Ривьера одобрено». Las Vegas Review-Journal . Получено 20 июня 2024 г.
^ Росс, Маккенна (2 мая 2023 г.). «Fontainebleau Las Vegas раскрывает подробности открытия и найма». Las Vegas Review-Journal . Получено 3 мая 2023 г.
^ Качелрисс, Роб (22 декабря 2023 г.). «Фонтенбло — грандиозный, роскошный символ нового Лас-Вегаса». Thrillist . Получено 17 мая 2024 г.
^ "Вопрос дня". Las Vegas Advisor . 14 ноября 2017 г. Получено 5 июля 2019 г. О 1150-футовой Stratosphere… и да, и нет. Это самая высокая смотровая башня в США, но из-за некоторой странности определения это не "здание", потому что оно не полностью пригодно для жилья. Таким образом, занимающее второе место Fontainebleau (735 футов) на самом деле является самым высоким зданием в южной Неваде [...]
^ Качелрисс, Роб (19 сентября 2016 г.). «Самые некрасивые здания Лас-Вегаса». Thrillist . Получено 5 июля 2019 г. Если не считать башню «Стратосфера», то самым высоким зданием в Лас-Вегасе является Fontainebleau...
^ Моррис, JD (11 ноября 2015 г.). «Фонтенбло на Норт-Стрип выставлен на продажу». Vegas Inc. Получено 5 июля 2019 г. В объявлении фирмы также подчеркивалась «знаковая высота» Фонтенбло как аргумент в пользу продажи: это одно из самых высоких сооружений в долине, уступающее по значимости на горизонте Лас-Вегаса только Stratosphere.
^ Комен, Эван; Сотер, Майкл Б. (6 февраля 2017 г.). «Самое высокое здание в каждом штате». Yahoo! . Получено 5 июля 2019 г. .
^ Паркер, Бенджамин (18 декабря 2023 г.). «Самый высокий отель в Лас-Вегасе наконец-то принимает гостей после 10 лет пустования». The Independent . Получено 27 октября 2024 г.
^ Segall, Eli (17 августа 2022 г.). «Fontainebleau Las Vegas демонстрирует планы по размещению торговых площадей». Las Vegas Review-Journal . Получено 18 августа 2022 г.
^ ab Phenix, Duncan (17 августа 2022 г.). "Торговые площади Fontainebleau Las Vegas раскрыты по мере продвижения строительства". KLAS . Получено 18 августа 2022 г. .
^ "Fontainebleau Las Vegas представляет розничную линейку с Chrome Hearts, Missoni". KSNV . 11 декабря 2023 г. Получено 11 декабря 2023 г.
^ Segall, Eli (10 марта 2022 г.). «Внутри Fontainebleau Las Vegas: визуализации показывают планы курорта Strip». Las Vegas Review-Journal . Получено 10 марта 2022 г.
^ Гиллан, Джефф (9 марта 2022 г.). «Новые визуализации, опубликованная информация о 67-этажном Fontainebleau Las Vegas». KSNV . Получено 10 марта 2022 г.
^ ab McCarver, Katie Ann (10 декабря 2023 г.). «Долгожданный Fontainebleau Las Vegas приносит шик Майами на Стрип». Las Vegas Sun . Получено 10 декабря 2023 г. .
^ abcdef Моррис, Дэвид (18 сентября 2023 г.). «В Лас-Вегасе открывается новый 67-этажный отель класса люкс — с комплексом бассейнов площадью 6 акров и 36 барами и ресторанами». Travel + Leisure . Получено 19 сентября 2023 г.
^ Росс, Маккенна (9 декабря 2023 г.). «Чего ожидать, когда Фонтенбло откроется в среду». Las Vegas Review-Journal . Получено 10 декабря 2023 г.
^ Картер, Джефф (7 декабря 2023 г.). «Пять вещей, которые мы заметили во время нашего тура в каске по Фонтенбло». Las Vegas Weekly . Получено 10 декабря 2023 г.
^ Митчелл, Эллисон (29 ноября 2023 г.). «10 инсайдерских фактов о новом Fontainebleau Las Vegas». Vegas Magazine . Получено 10 декабря 2023 г.
^ Gaydos, Ryan; Fink, Larry (9 февраля 2024 г.). «Кольца Тома Брэди на Суперкубке ярко сияют в Фонтенбло, Лас-Вегас». Fox News . Получено 16 февраля 2024 г. .
^ Katsilometes, John (9 февраля 2024 г.). «Кольца Тома Брэди за Суперкубок выставлены на курорте в Лас-Вегасе». Las Vegas Review-Journal . Получено 16 февраля 2024 г.
^ «Джим и Фрэнн Грей в партнерстве с Томом Брэди и семейной коллекцией Тома Брэди открывают Зал совершенства в Фонтенбло, Лас-Вегас». PR Newswire. 9 февраля 2024 г.
^ abcd Шекелс, Мелинда (18 сентября 2023 г.). «16-летняя сага о строительстве Fontainebleau, самого популярного нового отеля в Лас-Вегасе: «Это может быть очень хороший фильм». The Hollywood Reporter . Получено 19 сентября 2023 г.
^ Штутц, Ховард (27 сентября 2023 г.). «„Мы должны произвести очень хорошее впечатление“: Фонтенбло готовится к долгожданному открытию в декабре». The Nevada Independent . Получено 4 октября 2023 г.
^ Хорват, Брайан (2 февраля 2022 г.). «Новый президент Fontainebleau Las Vegas стремится «внести душу в здание». Las Vegas Sun . Получено 18 августа 2022 г. .
^ Katsilometes, John (4 февраля 2022 г.). «Fontainebleau достигает неба в планировании развлечений на Стрипе». Las Vegas Review-Journal . Получено 18 августа 2022 г.
^ Шеккельс, Мелинда (17 октября 2023 г.). «Post Malone откроет театр BleauLive в Фонтенбло, Лас-Вегас, в канун Нового года». Billboard . Получено 1 ноября 2023 г.
↑ Кацилометес, Джон (14 декабря 2023 г.). «Тимберлейк раскачивает дом в Фонтенбло на открытии». Обзорный журнал Лас-Вегаса . Проверено 3 января 2024 г.
^ "Джастин Тимберлейк возглавляет открытие Fontainebleau Las Vegas, а Джессика Бил подбадривает его". People . 14 декабря 2023 г. Получено 3 января 2024 г.
↑ Havens, Lyndsey (1 января 2024 г.). «Post Malone устраивает праздничное новогоднее шоу на самом популярном курорте Лас-Вегаса: 7 лучших моментов». Billboard . Получено 3 января 2024 г.
^ Круз, Марта (1 января 2024 г.). «Post Malone открывает новый театр Фонтенбло двумя аншлаговыми представлениями». KSNV . Получено 3 января 2024 г.
^ Радке, Брок (11 декабря 2023 г.). «Fontainebleau Las Vegas готов представить уникальные развлекательные возможности на Стрипе». Las Vegas Sun . Получено 11 декабря 2023 г. .
^ Katsilometes, John (22 ноября 2023 г.). «LIV из Фонтенбло подписывает тяжеловеса EDM в качестве первого хедлайнера». Las Vegas Review-Journal . Получено 3 января 2024 г.
^ Качелрисс, Роб (22 декабря 2023 г.). «Фонтенбло — грандиозный, роскошный символ нового Лас-Вегаса». Thrillist . Получено 3 января 2024 г.
^ Санкель, Кэмерон (2 января 2024 г.). «Танцы в новый рассвет: LIV в Фонтенбло открывает новую эру ночной жизни Вегаса». EDM.com . Получено 3 января 2024 г. .
^ abc Palmeri, Christopher (18 сентября 2023 г.). «Новейший курорт Вегаса — дворец стоимостью 3,7 миллиарда долларов, строительство которого заняло 23 года». Bloomberg . Получено 19 сентября 2023 г.
^ Райт, Джонатан Л. (18 сентября 2023 г.). «Взгляд на 36 баров и ресторанов, входящих в Fontainebleau». Las Vegas Review-Journal . Получено 19 сентября 2023 г.
^ ab Radke, Brock (28 сентября 2023 г.). «Похоже, еда Фонтенбло стоит ожидания». Las Vegas Weekly . Получено 4 октября 2023 г.
^ ab Wang, Andy (18 сентября 2023 г.). «Шеф-повара Габриэла Камара, Алан Яу и Эван Функе откроют рестораны Вегаса в Фонтенбло». Observer . Получено 4 октября 2023 г. .
↑ Константинидис, Аннета (17 февраля 2024 г.). «Я провела 2 ночи в Fontainebleau, самом популярном новом отеле Лас-Вегаса, — и он открывает новую эру роскоши в Городе грехов». Business Insider . Получено 28 марта 2024 г.
^ Szydelko, Paul (14 декабря 2023 г.). «Фонтенбло Лас-Вегас мерцает и светится, подмигивая Майами». Travel Weekly . Получено 3 января 2024 г.
^ «Вопрос дня». Las Vegas Advisor . 3 мая 2020 г. Получено 9 марта 2021 г.
^ "Глава пятая". Syfy . Архивировано из оригинала 20 июля 2014 года.
↑ Миллс, Хизер (27 февраля 2024 г.). «Фанаты выстраиваются в очередь на Лас-Вегас-Стрип, чтобы посмотреть „Вживую с Келли и Марком“». KLAS . Получено 28 марта 2024 г.
Внешние ссылки
На Викискладе есть медиафайлы по теме Фонтенбло Лас-Вегас .
Официальный сайт
Галерея строительства и визуализации Фонтенбло. Архивировано 30.03.2023 на Wayback Machine.